Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Formikal B.V. uit Alphen, hierna te noemen “Aannemer”, en de Opdrachtgever, voor zover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden eveneens voor overeenkomsten waarbij Formikal B.V. derden inschakelt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Formikal B.V. deze of onderdelen daarvan schriftelijk heeft aanvaard.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de door Formikal B.V. verstrekte offerte aanvaardt.
Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval zullen Formikal B.V. en de Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
In situaties die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, zal in redelijkheid en overeenkomst met de geest van deze voorwaarden worden gehandeld.
Het niet altijd strikt handhaven van deze voorwaarden door Formikal B.V. betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat het recht om naleving in andere gevallen te vorderen, vervalt.
Artikel 2 – Offertes
Alle offertes van Formikal B.V. zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Formikal B.V. behoudt zich het recht de offerte te herroepen.
In de offertes vermelde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders aangegeven.
De in de offertes genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd conform de verstrekte afmetingen, tekeningen en specificaties van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs constateert dat een offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke fout of vergissing bevat, kan Formikal B.V. niet aan zijn offerte worden gehouden.
Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Formikal B.V. niet gebonden aan dat afwijkende aanbod. De overeenkomst komt dan tot stand conform het oorspronkelijke aanbod, behoudens de afwijkingen.
Tenzij anders vermeld, is de geldigheidsduur van de offertes 3 maanden.
Artikel 3 – Overeenkomst
De overeenkomst kan worden aangegaan voor aannemingsovereenkomsten (vastprijswerk) of regiewerk (uren x tarief).
Formikal B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
Formikal B.V. kan de uitvoering van de overeenkomst in fasen opdelen en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Bij aannemingsovereenkomsten kan betaling in termijnen plaatsvinden en kan een termijnschema worden opgesteld.
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd of aangevuld, zullen partijen tijdig en in overleg tot een aanpassing van de overeenkomst komen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden, waardoor het overeengekomen bedrag en/of de uitvoeringsperiode kan worden aangepast. De Opdrachtgever stemt hiermee in.
Voor opdrachten die leiden tot meerwerk, zal in onderling overleg een afspraak worden gemaakt, zowel schriftelijk als mondeling.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dient Formikal B.V. de gewijzigde overeenkomst uit te voeren nadat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de nieuwe prijs en voorwaarden. Het uitblijven of vertraagd uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst vormt geen wanprestatie van Formikal B.V. en is geen grond voor opzegging door de Opdrachtgever.
Mocht Formikal B.V. tijdens de uitvoering geconfronteerd worden met onvoorzienbare kostenverhogende factoren, dan is Formikal B.V. na passende waarschuwing of in onderling overleg gerechtigd deze kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of de gebruikte bouwmaterialen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Afspraken met personeel van Formikal B.V. binden Formikal B.V. niet, tenzij deze door Formikal B.V. zijn bevestigd.
Indien bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs wordt overeengekomen, behoudt Formikal B.V. zich het recht voor de prijs te verhogen als:
De prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst;
De prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de wetgeving.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
De afgesproken oplevertermijn, indien overeengekomen, wordt uitgedrukt in werkbare dagen. Een werkbare dag is een kalenderdag, behalve indien deze valt op een rust- of feestdag zoals erkend door de overheid of conform collectieve arbeidsovereenkomsten. Halve werkdagen worden als niet-werkbaar beschouwd indien omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Formikal B.V. werken verhinderen.
Indien de oplevering op een niet-werkbare dag zou vallen, wordt de eerstvolgende werkbare dag als opleverdatum beschouwd.
Bij overschrijding van de afgesproken oplevertermijn dient de Opdrachtgever Formikal B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Formikal B.V. krijgt dan een redelijke termijn om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.
Indien vertraging in de aanvang of voortgang van het werk ontstaat door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, vergoedt de Opdrachtgever de daardoor ontstane schade en kosten.
Artikel 5 – Verplichtingen van Formikal B.V.
Formikal B.V. is verplicht het overeengekomen werk uit te voeren conform de bepalingen van de (eventueel gewijzigde) overeenkomst.
Formikal B.V. aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de benodigde vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (voor aanvang van de werkzaamheden) aan de Opdrachtgever zijn verleend.
Formikal B.V. zal de Opdrachtgever wijzen op eventuele tekortkomingen in door de Opdrachtgever aangeleverde constructies, werkwijzen, orders of specificaties, evenals op gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte bouwmaterialen of hulpmiddelen, voor zover dit redelijkerwijs bekend was of behoorde te zijn.
Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever dient er, tenzij anders overeengekomen, voor te zorgen dat Formikal B.V. tijdig beschikt over:
Alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;
Een ontruimde locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;
Voldoende ruimte en faciliteiten voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen;
Voldoende aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas, en water;
Informatie over de ligging van kabels, leidingen en buizen op, in of onder de bouwlocatie.
De Opdrachtgever stelt, indien aanwezig, kosteloos water, gas, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking.
Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen of uitvoering van specifieke werkzaamheden voorbehoudt, is hij verantwoordelijk voor eventuele vertraging in levering of uitvoering.
Vertragingen bij aanvang of voortgang van de werkzaamheden door toerekenbare tekortkomingen van de Opdrachtgever leiden tot schadevergoeding en uitstel van oplevering, evenredig aan de duur van de vertraging.
Artikel 7 – Oplevering
Formikal B.V. nodigt de Opdrachtgever uit tot een werkopneming. Deze vindt plaats in aanwezigheid van Formikal B.V. en heeft als doel vast te stellen of aan de contractuele verplichtingen is voldaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging, te geschieden.
Na de opneming dient de Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk wordt goedgekeurd, met vermelding van eventuele kleine gebreken (zie lid 5) of gebreken die tot onthouding van goedkeuring leiden. De dag van verzending van deze mededeling geldt als dag van goedkeuring en oplevering.
Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de opneming reageert, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
Formikal B.V. herstelt eventuele kleine gebreken, als bedoeld in lid 5, binnen 30 dagen na vaststelling.
Kleine gebreken vormen geen reden voor de Opdrachtgever om de goedkeuring van het werk te onthouden, mits deze de ingebruikneming niet belemmeren.
Indien de opneming niet binnen 8 dagen na het verzoek van Formikal B.V. plaatsvindt, kan Formikal B.V. een nieuw verzoek indienen. Bij uitblijven van medewerking wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd, conform de in lid 2 en 3 vastgestelde termijn.
Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien het in gebruik wordt genomen; de ingebruikname wordt dan als goedkeuringsdatum beschouwd.
Artikel 8 – Opschorting, Ontbinding en Tussentijdse Opzegging
Formikal B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
De Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen, ondanks (schriftelijke of mondelinge) aanmaning;
Na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die een redelijke verwachting wekken dat de Opdrachtgever in gebreke zal blijven;
De Opdrachtgever, bij het sluiten van de overeenkomst, verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende blijkt;
Vertragingen door de Opdrachtgever zodanig zijn dat van Formikal B.V. niet langer kan worden verlangd dat zij de overeenkomst onder de oorspronkelijke voorwaarden uitvoert;
Zodanige omstandigheden zich voordoen dat nakoming onmogelijk is of de instandhouding van de overeenkomst onredelijk wordt.
Indien ontbinding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Formikal B.V. recht op vergoeding van de daardoor ontstane schade en kosten.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden de vorderingen van Formikal B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Formikal B.V. op grond van dit artikel opschort of ontbindt, is zij niet verplicht schade of kosten te vergoeden die bij de Opdrachtgever zijn ontstaan.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging op de bezittingen van de Opdrachtgever, is Formikal B.V. gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen zonder verdere verplichting, waarbij alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
Bij annulering of gedeeltelijke annulering van een order door de Opdrachtgever worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
Artikel 9 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle externe omstandigheden – voorzien of onvoorzien – waarop Formikal B.V. geen invloed kan uitoefenen en die de nakoming van haar verplichtingen verhinderen. Dit geldt ook voor omstandigheden die zich voordoen nadat Formikal B.V. haar verplichting had moeten nakomen.
Formikal B.V. kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht aan de orde is.
Indien Formikal B.V. een gedeelte van de verplichtingen vóór het intreden van overmacht heeft nagekomen, kan zij deze werkzaamheden afzonderlijk factureren. De Opdrachtgever dient deze factuur als onderdeel van de overeenkomst te voldoen.
Formikal B.V. is in geval van overmacht niet gehouden enige schade te vergoeden die daaruit direct of indirect voortvloeit.
Artikel 10 – Betaling en Incassokosten
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de door Formikal B.V. opgegeven valuta, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Formikal B.V. is gerechtigd periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Formikal B.V. overgaan tot invordering, mits de Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen 7 dagen.
Bij het niet tijdig voldoen van een termijn kan Formikal B.V. het werk stilleggen totdat de achterstallige betaling is voldaan, nadat de Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand om binnen 7 dagen te betalen.
Ontstaat er tijdens het stilleggen van het werk schade aan het werk, dan komt deze schade niet voor rekening van Formikal B.V.
Bij tijdige wanbetaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd, berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot volledige betaling.
Blijft de Opdrachtgever in gebreke met betaling, dan komen alle redelijke kosten voor invordering, inclusief gerechtelijke en executiekosten, voor zijn rekening. Bij consumenten wordt verwezen naar de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Formikal B.V. geleverde zaken (inclusief meer- of minderwerk) blijven eigendom van Formikal B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst naar behoren is nagekomen.
Deze zaken mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt of bezwaard, zoals door verpanding, tenzij Formikal B.V. daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
De Opdrachtgever dient alle redelijke maatregelen te treffen om de eigendomsrechten van Formikal B.V. veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken of rechten daarop willen vestigen, dient de Opdrachtgever Formikal B.V. onverwijld daarvan in kennis te stellen.
Voor de uitoefening van de eigendomsrechten verleent de Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Formikal B.V. en aan door Formikal B.V. aangewezen derden om alle locaties waar de betreffende zaken zich bevinden te betreden teneinde deze terug te nemen.
Artikel 12 – Garanties, Onderzoek en Reclames
De door Formikal B.V. geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs gesteld mogen worden voor normaal gebruik in Nederland. Voor gebruik buiten Nederland is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever te verifiëren of aan de daar geldende eisen wordt voldaan. Formikal B.V. kan in dat geval andere garantie- en voorwaarden stellen.
De garantie geldt minimaal voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, voor de in de branche gebruikelijke termijn. Indien de garantie betrekking heeft op door derden geproduceerde zaken, is deze beperkt tot de garantie van de betreffende producent. Eventuele kosten voor herstel of vervanging na de garantietermijn worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
Garantie vervalt indien gebreken ontstaan door onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de Opdrachtgever en/of derden, of indien er zonder toestemming van Formikal B.V. wijzigingen aan de zaken zijn aangebracht. Ook komen gebreken als gevolg van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden) niet in aanmerking.
De Opdrachtgever is verplicht het geleverde werk of de geleverde zaken bij ontvangst direct te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit conform de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Formikal B.V. adequaat kan reageren. De Opdrachtgever dient Formikal B.V. de gelegenheid te geven de klacht te onderzoeken.
Tijdige reclameert wordt niet als opschorting van de betalingsverplichting beschouwd. De Opdrachtgever blijft gehouden de bestelde zaken in ontvangst te nemen en te betalen, tenzij deze geen zelfstandige waarde hebben.
Indien een gebrek later wordt gemeld, verliest de Opdrachtgever het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij de aard van de zaak of overige omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen, met een maximum van 5 jaar na oplevering of ontvangst.
Indien een defect wordt vastgesteld en tijdig gemeld, zal Formikal B.V. binnen een redelijke termijn na retourontvangst van de betreffende zaak, dan wel na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Opdrachtgever (indien retournering niet redelijkerwijs mogelijk is), naar keuze het gebrek herstellen, de zaak vervangen of een vervangende vergoeding betalen. Bij vervanging moet de Opdrachtgever de vervangen zaak retourneren, tenzij anders overeengekomen.
Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, komen alle gemaakte kosten, waaronder de onderzoekskosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Indien Formikal B.V. aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Formikal B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Formikal B.V. is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van door de Opdrachtgever aangewezen onderaannemers of voor producten en leveringen van door de Opdrachtgever aangewezen leveranciers.
Formikal B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, welke omvat:
Redelijke kosten voor het vaststellen van oorzaak en omvang van de schade;
Redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Formikal B.V. te laten beantwoorden, voor zover deze aan Formikal B.V. toegerekend kunnen worden;
Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover aangetoond kan worden dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
Formikal B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Indien Formikal B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, dan wel tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Formikal B.V. wordt uitgekeerd.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Formikal B.V.
Na afloop van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is Formikal B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, tenzij sprake is van een gebrek dat – door schuld van Formikal B.V., haar leverancier, onderaannemer of personeel – redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt en dat binnen een redelijke termijn na ontdekking is gemeld.
Artikel 14 – Verjaringstermijn
Afwijkend van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens Formikal B.V. en betrokken derden één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op vorderingen en verweren gebaseerd op feiten die aantonen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst voldoet; dergelijke vorderingen verjaren twee jaar na kennisgeving van non-conformiteit door de Opdrachtgever.
Artikel 15 – Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de goederen in zijn macht worden gebracht.
Artikel 16 – Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Formikal B.V. van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, indien de oorzaak van de schade niet aan Formikal B.V. kan worden toegerekend.
Indien Formikal B.V. door derden wordt aangesproken, is de Opdrachtgever verplicht Formikal B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld te handelen zoals redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, is Formikal B.V. gerechtigd zelf de benodigde maatregelen te treffen. Alle daardoor ontstane kosten en schade komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 17 – Toepasselijk Recht en Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Formikal B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien uitvoering geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst trachten geschillen in onderling overleg op te lossen alvorens een beroep op de rechter te doen. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, is de bevoegde rechter de woonplaats van Formikal B.V.
